Таможня (Заказчик) и Общество (ООО) (Поставщик) заключили госконтракт на поставку картриджей для технических средств. Контрактом была предусмотрена неустойка при просрочке поставки товара. ООО не поставило продукцию в срок. После истечения срока действия договора, Заказчик обратился к Поставщику с требованием уплаты договорной пени. Общество отказало в этом требовании, и Заказчик обратился в арбитражный суд с иском о расторжении госконтракта и взыскании пени. Суд 1-ой инстанции отказал в иске. С этим решением согласился суд апелляционной инстанции.
По кассации дело было рассмотрено в арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Суд кассационной инстанции указал (постановление от 18.08.2017 № А61-4732/2016), что законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечёт прекращение обязательств сторон по договору (п.3 ст.425 Гражданского кодекса РФ). Договор, в котором отсутствует такое условие, признаётся действующим до определённого в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Но законом (п.1 ст.511 ГК РФ) установлено, что истечение срока действия договора поставки прекращает обязанность поставщика поставлять предусмотренный договором товар.
Для справки:
Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором (п.1 ст.511 ГК РФ).
Поскольку стороны в контракте не предусмотрели положения о том, что по истечении срока действия договора обязательства поставщика передать товар продолжают действовать, эти обязательства утратили силу. Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационной жалобы и оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
Об иных юридических нюансах нарушения сроков поставки товара рассказывает статья «Нарушение сроков поставки товара по договору».